建设工程合同纠纷 （2018）皖10民终157号

博大黄山分公司将其所承包的黄山柏晶假日酒店的部分工程分包给陈炜尘施工，属违法分包建设工程的行为，与陈炜尘签订内部承包合同、岗位责任制承包协议及补充协议无效。陈炜尘施工的新徽天地柏晶假日广场A楼3-13层自2013年11月停工后未再对该工程进行施工，也无再施工可能，双方应就陈炜尘已施工工程量进行结算。在审理过程中双方对已完工程量的确定分歧较大，本院依中徽博大公司的申请对涉案工程陈炜尘已完工部分按照现场陈炜尘施工情况，并结合双方陈述、合同约定、签证变更、施工图纸等材料委托鉴定机构对工程造价进行鉴定，庭审中陈炜尘就鉴定机构出具的第一次鉴定报告发表了质证意见，一审法院对其提出的合理部分，组织双方对施工现场进行勘查，由鉴定机构根据现场勘查情况及意见进行了补充鉴定，陈炜尘对补充鉴定报告仍持有异议，认为联系单、签证单所涉工程量应按载明的价格进行结算。而陈炜尘并未提供联系单、签证单的证据原件，对所购买材料也未按双方合同约定提供购买发票等相关证据证明，应由其承担举证不能的后果。博大黄山分公司同意补偿陈炜尘误工损失40万元系其自身民事权利的处分，应予以准许。协议约定了管理费8%、税收5.45%，应由陈炜尘

陈炜尘、中徽博大建设工程有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷

安徽省黄山市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）皖10民终157号上诉人（原审被告）：陈炜尘，男，1968年9月22日出生，汉族，住浙江省上虞市。委托诉讼代理人：高正兴，上海申求实律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：中徽博大建设工程有限公司，住所地安徽省合肥市蜀山区黄山路468号通和大厦2#19层，统一社会信用代码913401001491748426。法定代表人：张博，执行董事兼总经理。委……