装饰装修合同纠纷 （2017）冀01民终5284号

2015年6月11日原、被告签订的《石家庄市住宅室内装修工程施工合同》系双方真实意思表示,且不违反法律法规等强制性规定,应认定其合法有效,双方均应按照合同约定履行相应义务。2015年6月11日被告收到原告交纳的首期款62726元,按照合同约定,被告应于工程款到位第4天6月15曰后,让施工人员和材料到达施工现场,开始施工,而被告所提交采购材料的票据最早的时间是2015年6月20日,致使合同未如期履行,原告有权解除合同,要求被告返还所交定金及首付款,并承担违约责任。原告于2015年10月委托其他公司进行施工,合同已无法履行,故对双方要求解除合同的诉讼请求,本院予以支持。合同约定任何一方提出解除合同,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续。原告在未通知被告解除合同的情况下,让其他公司施工的行为也属于违约情况，故也应承担违约责任。原被告互不承担违约责任。被告提交的荣程标准装饰材料表及发票上的材料为通用材料,不足以证实其材料为原告装修所采购。另外被告所称不能按合同履行的原因是原告不让入场施工,证据不足,本院不予采信。故本院对其主张的经济损失54748元,本院不予支持。依

2015年6月11日原、被告签订的《石家庄市住宅室内装修工程施工合同》系双方真实意思表示,且不违反法律法规等强制性规定,应认定其合法有效,双方均应按照合同约定履行相应义务。2015年6月11日被告收到原告交纳的首期款62726元,按照合同约定,被告应于工程款到位第4天6月15曰后,让施工人员和材料到达施工现场,开始施工,而被告所提交采购材料的票据最早的时间是2015年6月20日,致使合同未如期履行,原告有权解除合同,要求被告返还所交定金及首付款,并承担违约责任。原告于2015年10月委托其他公司进行施工,合同已无法履行,故对双方要求解除合同的诉讼请求,本院予以支持。合同约定任何一方提出解除合同

河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀01民终5284号上诉人（原审被告）：河北荣程装饰工程有限公司，住所地石家庄市裕华区建华南大街201号东明家具东二环店负一层南厅F23。法定代表人：栾宝山，该公司经理。委托诉讼代理人：董励锋，河北骏恩律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭沙沙，河北骏恩律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：李明贤，男，1965年10月11日出生，汉族，住石家庄市……