装饰装修合同纠纷 （2019）辽03民终4230号

原告与被告签订的鞍山万田装饰装修公司装修协议是双方当事人真实的意思表示，且不违反法律规定，依法有效，双方当事人应当依约履行各自义务。根据原告与被告的陈述及合同约定，施工人员进场施工后，被告即应当支付全部工程价款的90%，即66,600元，在被告按约定付款的情况下，原告入场施工，且完成部分工程，是对被告逾期付款的默认。原告在此情况下，没有向被告提出过工程延期的申请，应当依约履行原合同的工期。在合同约定的竣工期限内，原告没有按期完工，显属违约。现原告停止施工，被告也不同意原告继续施工，双方同意解除装修协议，该院予以确认。关于合同解除后，被告是否应当支付工程款一节，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。原告主张已完工部分，原告负有举证责任，原告在庭审过程中仅提供装修协议，且被告对于原告主张的完工部分不认可，原告就该部分完工情况的未提供证据证明，应当承担举证不利的后果，对于原告请求17,000元价款，本院不予支持。关于原告请求被告支付10,000元违约金一节，原告主张被告不配合履行合同，将原告工人清出现场是违约，被告清理原告工人是在原告逾期完工的情况下，且原告仍有很多工程尚未完工，是原告违约

原告与被告签订的鞍山万田装饰装修公司装修协议是双方当事人真实的意思表示，且不违反法律规定，依法有效，双方当事人应当依约履行各自义务。根据原告与被告的陈述及合同约定，施工人员进场施工后，被告即应当支付全部工程价款的90%，即66,600元，在被告按约定付款的情况下，原告入场施工，且完成部分工程，是对被告逾期付款的默认。原告在此情况下，没有向被告提出过工程延期的申请，应当依约履行原合同的工期。在合同约定的竣工期限内，原告没有按期完工，显属违约。现原告停止施工，被告也不同意原告继续施工，双方同意解除装修协议，该院予以确认。关于合同解除后，被告是否应当支付工程款一节，当事人对自己提出的主张，有责任提供

辽宁省鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）辽03民终4230号上诉人（原审原告）：鞍山万田建筑装饰工程有限公司，住所地辽宁省鞍山市铁东区前进路4号。法定代表人：王有峰，公司经理。被上诉人（原审被告）：梅艳芳，女，1985年4月6日出生，汉族，住铁西区。上诉人鞍山万田建筑装饰工程有限公司（以下简称万田公司）因与被上诉人梅艳芳装饰装修合同纠纷一案，不服鞍山市铁西区人民法院（2019）辽03……