承揽合同纠纷 （2014）泰中商终字第00235号

1、腾云公司与冶鑫公司所签订的承揽合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，合法有效，双方当事人应按合同约定履行自己的义务；2、按合同约定，除尘器箱体完成一半付款35%，主要配件（布袋、风机等）到达施工现场，付款20%。至本案诉讼时，冶鑫公司只将风机送至施工现场，布袋尚未送至施工现场，而腾云公司已支付工程款69.52万元，超过了合同约定的付款数额。因此，腾云公司在合同履行过程中没有违约行为；3、2012年6月前，不论什么原因致冶鑫公司停工，但从2012年6月起，腾云公司即要求冶鑫公司复工，而冶鑫公司至今未能完工，造成腾云公司承揽工程的延误，已构成了违约；4、冶鑫公司认为其承揽的工程因管道改变走向，需增加承揽报酬6.624万元，但冶鑫公司未提供证据证明腾云公司要求其变更管道走向，冶鑫公司辩称因腾云公司不同意增加承揽报酬，故不能按期完工的责任在腾云公司的意见，没有事实和法律依据，不予采信；5、因冶鑫公司违约，腾云公司要求解除合同，返还多付的承揽报酬的诉请，予以支持。腾云公司与慧兰公司签订的承揽合同，工程造价高达1600万元，合同约定每延期一天，罚款2万元。由于冶鑫公司不能及时

1、腾云公司与冶鑫公司所签订的承揽合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，合法有效，双方当事人应按合同约定履行自己的义务；2、按合同约定，除尘器箱体完成一半付款35%，主要配件（布袋、风机等）到达施工现场，付款20%。至本案诉讼时，冶鑫公司只将风机送至施工现场，布袋尚未送至施工现场，而腾云公司已支付工程款69.52万元，超过了合同约定的付款数额。因此，腾云公司在合同履行过程中没有违约行为；3、2012年6月前，不论什么原因致冶鑫公司停工，但从2012年6月起，腾云公司即要求冶鑫公司复工，而冶鑫公司至今未能完工，造成腾云公司承揽工程的延误，已构成了违约；4、冶鑫公司认为其承揽的工

江苏省泰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）泰中商终字第00235号上诉人（原审被告）黄石冶鑫环保设备有限公司，住所地湖北省大冶市罗桥工业园。法定代表人程敏，总经理。委托代理人黄朝庆（一般代理），男，1965年10月1日生。委托代理人黄希（一般代理），大冶市金湖街道办事处法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）宜兴市腾云冶金设备有限公司，住所地江苏省宜兴市丁蜀镇浦南村。法定代表人ＸＸ彪……