建设工程施工合同纠纷 （2019）皖1503民初4805号
裁判要旨
被告平桥安置房办公室出具《告知函》，确定“施工期间建材单价超过投标单价的5%，其超过部分由建设单位六安市平桥工业园安置房办公室给予补偿”，原告奕辰公司接受该“告知函”，即双方对建材价差超5%的部分补偿达成一致。 本案主要争议的是补偿价差数额问题，从安徽建衡工程咨询有限公司出具给建设单位即本案被告的《预算审核》中显示，审核价为2,992,204.01元，与本案司法鉴定价3,103,767.31元基本吻合。 故原告诉请有事实依据，本院予以采信。 关于原告主张材料价差的利息问题，从被告出具的《告知函》看，双方仅就价差补偿达成一致，未就其他损失达成一致，故其主张利息，本院不予采信。 关于被告辩解的原告工程延期等问题，《审计报告》中显示“建设单位出具说明称，因前期土地平整及工程变更等导致工期延误”，故该辩解本院不予采信。 据此，依据《中华人民共和国合同法》第七十七条、第一百零七条、第二百六十九条之规定，判决如下： 一、被告六安市平桥工业园安置房办公室于本判决生效之日起十五日补偿原告安徽奕辰建设工程有限公司合同材料价差3,103,767.31元； 二、驳回原告安徽奕辰建设工程有限公司其他请求。
摘要
安徽奕辰建设工程有限公司与六安市平桥工业园安置房办公室建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省六安市裕安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖1503民初4805号 原告：安徽奕辰建设工程有限公司，住所地安徽省濉溪县。 法定代表人：武丹，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：李登宏，安徽嘉树律师事务所律师。 被告：六安市平桥工业园安置房办公室，住所地安徽省六安市。 法定代表人：刘刚，主任。 委托诉讼代理人：赵敦福，安徽皋兴律师事务所律师。 原告安徽奕辰建设工程有限公……