建设工程施工合同纠纷 (2019)鲁0402民初5885号

案号
(2019)鲁0402民初5885号
法院
山东省枣庄市市中区人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
山东省枣庄市
裁判日期
2019-12-27

裁判要旨

本案系建设工程施工合同纠纷,且涉案工程系枣庄市市中区陈庄棚户区二期改造工程4#楼、5#楼、6#楼、11#楼、12#楼。 原、被告签订《建设工程施工合同》,是双方的真实意思表示,内容不违反法律法规的强制性规定,且原、被告均具有相应资质,该合同应属有效合同,原、被告均应按合同约定全面履行各自义务。 关于被告是否存在工期延误的事实。 原、被告签订的《建设工程施工合同》中关于合同工期的约定为“计划开工日期2013年11月22日,计划竣工日期2015年1月6日,工期总日历天数410天,工期总日历天数与根据前述计划竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准”。 原告给被告发出的工作联系单和《关于陈庄花苑4#、5#、6#、11#、12#楼主体工程工期延误和未达到优良标准违约金和赔款的决定》的内容中已明确被告存在工期延误情况,被告收到上述工作联系单和《关于陈庄花苑4#、5#、6#、11#、12#楼主体工程工期延误和未达到优良标准违约金和赔款的决定》后均未提出异议,且在审理中未提交就涉案工程已竣工验收的证明,亦未提交证据证明其工期延误具有法律规定或者合同约定的工期顺延的情形或者事由,因此本院

摘要

枣庄中安城建开发有限公司与山东冠世建筑工程集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

山东省枣庄市市中区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)鲁0402民初5885号 原告:枣庄中安城建开发有限公司,住所地:枣庄市市中区青檀路152号,统一社会信用代码:9137040016452584XM。 法定代表人:刘媛,经理。 委托诉讼代理人:马兆远,枣庄市中鑫永安法律服务所法律工作者。 被告:山东冠世建筑工程集团有限公司,住所地:山东省枣庄市市中区文化东路A56号,统一社会信用代……