建设工程施工合同纠纷 （2019）黔0628民初563号
裁判要旨
依法订立的合同，对双方当事人具有约束力，双方当事人均应按照合同约定全面履行自己的义务。 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。 本案中，双方当事人依法订立的《世纪凯旋工程施工合同》及《补充协议》合法有效，双方当事人均应按照合同约定全面履行合同义务。 结合前文所述，铭星公司存在未按期完工的违约行为，理应承担违约责任。 按照双方约定，铭星公司每延误工期一天罚款5000元，该约定应视为双方对延误工期违约金的约定。 根据双方约定5#楼竣工日期为2017年9月15日、6#楼竣工日期为2018年5月15日。 涉案工程世纪凯旋5#楼工程实际于2018年10月30日竣工。 因此，铭星公司延误5#楼工期期限为自2017年9月16日至起2018年10月30日止；涉案工程世纪凯旋6#楼于2018年7月4日完成主体结构施工后，优腾公司与铭星公司就未施工部分达成协议，由优腾公司另行组织施工。 由于铭星公司未能举证证明双方达成协议的具体时间，应当承担举证不能的法律后果。 优腾公司主张6#楼延误工期截至起诉之日（即2019年2月25日），此系优腾公
摘要
贵州省松桃优腾房地产开发有限公司与贵州铭星建设有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
贵州省松桃苗族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黔0628民初563号 原告：贵州省松桃优腾房地产开发有限公司，住所地贵州省松桃苗族自治县蓼皋镇北路三完小旁。 法定代表人：陈选平，系公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：姚元勋，贵州锦江河律师事务所律师，特别授权。 被告：贵州铭星建设有限公司，住所地贵州省铜仁市万山区解放街。 法定代表人：余清，系公司总经理。 委托诉讼代理……