建设工程施工合同纠纷 （2019）闽0803民初2295号
裁判要旨
合同约定施工工期从开工日2016年7月18日计算为100日历天，完成工期的时间应在2016年11月8日前。 本案拆除脚手架的时间，拆除施工升降机的最迟时间，应认定为完工日，因此，延误工期46天，违约金认定为230000元，原告起诉主张延误工期损失1002615.6元，因其未按合同约定支付工程款，存在违约，该项诉讼请求部分本院不予支持。 关于被告李江泉、李伯金反诉的工程款应支付多少的问题，本院认为，被告反诉由恒地公司支付工程款理由成立，工程款以实际完成的工程量计算，恒地公司应支付反诉人李江泉、李伯金恒地中央1#、2#楼除主体工程外未完成的土建装修工程施工工程款7768816元，因该工程未结算，也未交付使用，工程款利息从起诉之日（2018年1月8日）计算为宜。 第三人中森公司是李江泉、李伯金挂靠单位，对恒地公司欠付的工程款依法应承担连带责任。 原告恒地公司辩解称，鉴定意见中计取相关的规费、劳保费用、危险作业意外伤害保险费、税金、公司管理费等间接费用，应予以扣除，没有法律依据，本院不予采纳。 关于李江泉、李伯金反诉应退还保证金20万元问题，本院认为，原告收取的恒地中央3#、5#、6#楼70万
摘要
龙岩恒地房地产开发有限公司与李江泉、李伯金建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
福建省龙岩市永定区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽0803民初2295号 原告(反诉被告)：龙岩恒地房地产开发有限公司，住所地龙岩市永定区，统一社会信用代码91350822574712218Y。 法定代表人：陈汉福，总经理。 委托诉讼代理人：陈梅珍，福建永宏律师事务所律师。 被告（反诉原告）：李江泉，男，汉族，1968年3月21日生，住福建省。 委托诉讼代理人：叶绿君，福建伟盛……