买卖合同纠纷 (2018)粤1972民初18240号

案号
(2018)粤1972民初18240号
法院
广东省东莞市第二人民法院
案由
买卖合同纠纷
年份
2019
地域
广东省东莞市
裁判日期
2019-06-18

裁判要旨

本案为承揽合同纠纷。 原、被告双方对2018年4月至9月的加工款为1440479.75元,被告已支付610000元,尚有830479.75元未支付的事实并无争议,本院亦予以确认。 本案的争议焦点为:原告是否存在逾期供货、供应的货物是否存在质量问题,被告主张未按时供货及质量问题拒付货款能否成立,被告要求的损失赔偿能否支持。 对此,本院分析如下:从双方确认的订购单、送货单来看,原告的确存在未完全按照订单数量足额供应相应的鞋面的问题,但一方面,订购单仅显示被告订购的鞋面数量、型号,但并未约定供货时间,被告也未提供其他证据证明双方有约定供应期限,故即使原告至今未足量供应订单货物,也不能认定是逾期供货;另一方面,原告提供的与被告的微信聊天记录可显示,在交易过程中被告实际存在取消部分订单,暂停部分订单生产的问题;再次,被告在确认2018年4月至9月的对账单时并未对送货数量提出异议,而对确认送货数量和结算价款。 故被告以原告逾期交货及未足量交货为由抗辩支付货款不能成立,本院不予支持。 对于被告提出的质量鉴定申请,一方面,从现场可见,原告所送的货物为用纸箱包装后用透明胶封箱,被告申请的未拆封鉴定不具有

摘要

东莞市厚街鸿庆鞋材加工厂与买卖合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

广东省东莞市第二人民法院民 事 判 决 书(2018)粤1972民初18240号原告(反诉被告,以下简称原告):东莞市厚街鸿庆鞋材加工厂。 住所地:广东省东莞市厚街镇涌口社区厚环路**之一。 统一社会信用代码为92441900MA516EQL5B。 经营者:曾繁有。 委托诉讼代理人:宋耀武,河南五色石律师事务所律师。 委托诉讼代理人:甄泽明,四川世星律师事务所律师。 被告(反诉原告,以下简称被告)……