船坞、码头建造合同纠纷 （2016）辽72民初461号

航三公司与福佳大化公司签订的《码头护岸工程施工合同》、《码头基础及沉箱工程施工合同》，与福佳大化码头公司签订的《码头上部结构工程施工合同》，均系双方自愿签订，不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定为合法有效，双方均应按合同约定内容履行各自权利义务。 本案的争议焦点是：（一）工程欠款的支付主体；（二）码头护岸工程质量是否合格，航三公司是否违约；（三）航三公司是否需对码头上部结构及5000吨码头工程工期逾期承担违约责任，违约金是否过高；（四）欠付工程款的金额；（五）福佳大化公司的反诉是否超过诉讼时效。 （一）工程欠款的支付主体福佳大化码头公司是福佳大化公司为了取得码头经营许可而按照政府要求专门设立的码头公司。 码头公司设立后，福佳大化公司与福佳大化码头公司都因案涉工程向航三公司支付了工程款，因付款义务是施工合同发包方最主要的义务，故可以认定福佳大化码头公司属后来自愿加入债务，与福佳大化公司一起成为履行码头施工合同的主体。 并且，在福佳大化码头公司加入后，福佳大化公司仍然在竣工验收材料等文件上的业主或者建设单位的位置上盖章，各当事方均无异议。 因此，航三公司主张福佳大化公司与福佳大化码头公

中交一航局第三工程有限公司与大连福佳·大化石油化工船坞、码头建造合同纠纷一审民事判决书

大连海事法院民 事 判 决 书（2016）辽72民初461号原告（反诉被告）：中交一航局第三工程有限公司。 住所地：大连市西岗区海达北街91号。 法定代表人：刘爱新，总经理。 委托诉讼代理人：苏景东，辽宁泰道律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张天仑，辽宁泰道律师事务所律师。 被告（反诉原告）：大连福佳·大化石油化工有限公司。 住所地：大连经济技术开发区大孤山石化产业园区。 法定代表人：郑爱国，董事……