建设工程合同纠纷 （2018）鄂06民终2548号
裁判要旨
原、被告双方签订的建设工程施工合同及补充协议为有效合同受法律保护。合同签订后，原告依约组织施工，被告应当支付工程款。经原、被告双方一致认定工程款总额为23627075.74元，其中停工损失补偿等2200000元，已付工程款为17998770元。因鉴定意见表明外墙抹灰工程等四项工程均评定为不合格，原告钟祥一建公司应承担对不合格工程的修复重做义务，被告主张原告钟祥一建公司应承担修复重做费用共计901362元，原告钟祥一建公司不予认可。一审法院认为，针对不合格工程，原告钟祥一建公司负有继续维修重做义务，因双方未申请鉴定维修重做费用所需金额，对不合格工程部分原告暂无工程款支付请求权，此部分工程款待修复重做并合格后原告才享有工程款支付请求权。综上，一审法院认为，扣除已支付17998770元及水电费200000元、代扣税金864000元，被告华建公司尚欠原告钟祥一建公司工程款3662943.74元。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条的规定，判决：一、被告湖北华建机械制造有限公司于本判决生效后十日内给付原告钟祥市第一建筑工程有限公司工程款3662943.74元。二、驳回原告钟祥市
摘要
钟祥市第一建筑工程有限公司、湖北华建机械制造有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
湖北省襄阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂06民终2548号上诉人（原审原告）：钟祥市第一建筑工程有限公司，住所地：荆门市郢中镇阳春大街**。法定代表人：周华，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘泉水，该公司项目经理。委托诉讼代理人：潘文涛，湖北思扬律师事务所律师。上诉人（原审被告）：湖北华建机械制造有限公司，，住所地：襄阳市襄城区卧龙镇隆中街法定代表人：李勇，该公司董事长。委托诉讼代理……