建设工程施工合同纠纷 （2018）苏12民终655号
裁判要旨
消防公司靖江分公司明知费红军个人无消防施工劳务分包资质而签订施工协议书，违反法律规定应为无效，然工程已部分完成后因故停工撤场，费红军提供的劳务等业已固化到厂房里，返还已无可能，可以参照合同约定的价款，由消防公司靖江分公司直接给付劳务款予以处理。争议焦点1，费红军实际完成工作量和相应劳务款如何确定。根据统计表等现有证据，可以确认费红军没有全部完成协议书约定的工作量，还有部分增补签证工作量，因为无法协商一致至今未能结算成功，各执一词难以调和，但双方分别持有的完成工作量统计表，高度相似来源同一，且系结算过程的半成品，费红军已基本接受，属于最接近真实情况和当事人意思表示的书面材料，应当作为测算费红军工作量和相应工程款的重要依据。因双方约定协议工作量为固定总价，继续讨论单价没有意义，换言之统计表中单价不能约束费红军，仅对增补签证项目工作量具有影响。至于协议完成比例，结合证人证言、施工时长，双方描述已完成工作量的比例差额，包括付款进度数额比例等因素，为避免讼累化解纠纷，一审酌定协议工作量完成比例为85%，据此确定劳务款为272000元。至于增补签证工作量，因项目数量金额均不多，无需也无法启动造价鉴
摘要
费红军与南京市消防工程有限公司靖江分公司、南京市消防工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
江苏省泰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）苏12民终655号上诉人（原审被告）：南京市消防工程有限公司靖江分公司，统一社会信用代码91321282755051279L，住所地靖江市工农东路。负责人：李向阳，该分公司经理。委托诉讼代理人：赵冬青，江苏苏泰律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：费红军，男，1977年11月23日生，住泰兴市。委托诉讼代理人：马征，泰兴市曲霞法律服务所法律工作……