建设工程施工合同纠纷 （2014）渝三中法民初字第00025号
裁判要旨
山西古建筑公司是取得资质的建筑施工企业，其与山水都市旅游公司签订的《建设工程施工合同》合法有效，对双方当事人具有约束力。按照合同约定的计价方式和计价原则，本案工程总价款是28544573.54元，山水都市旅游公司已支付16185080元，尚欠12359493.54元。山水都市旅游公司收到山西古建筑公司提交的竣工结算报告及结算资料后，未对资料的完整性提出异议并送交第三方中介机构审计，其未能在28天内完成结算审计且未支付工程款，应当依照《建设工程施工合同》通用条款第33.3条的规定，从第29天起支付逾期付款利息，即自2013年2月8日起支付利息，扣除质量保证金后，应计息的工程价款为10932264.86元（12359493.54元-1427228.68元）。建设工程质量保证金1427228.68元则应从2016年5月1日起计息。《建设工程施工合同》未约定履约保证金的退还时间，依照履约保证金的性质和交易习惯，发包人应当在工程完工后及时退还，山水都市旅游公司未及时退还，应承担逾期付款利息，利息起算日可确定为从双方移交工程结算资料之日。当事人申请财产保全时提供担保是当事人的法定义务，其为履行法定
摘要
山西省古建筑集团有限公司与重庆山水都市旅游开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
重庆市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2014）渝三中法民初字第00025号原告：山西省古建筑集团有限公司,住所地山西省太原市高新区振兴街11号五峰大厦16层，组织机构代码11005336-5。法定代表人：王国华，该公司董事长。委托诉讼代理人：何志强，重庆三大律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨庆华，重庆三大律师事务所律师。被告：重庆山水都市旅游开发有限公司,住所地重庆市渝北区新牌坊1路139号……