建设工程分包合同纠纷 （2018）沪0112民初30462号

涉案的智能化弱电系统工程承包合同合法有效，各方当事人应当按约履行各自义务。 原告提供的竣工验收意见书证明原告施工的智能化弱电系统已施工完毕并通过了验收。 虽然验收合格率为80%，未达到合同约定的100%，但这并不影响原、被告对工程款的结算。 合同约定如弱电工程施工质量验收合格率未达100%,分包人除承担修复、重作等责任外，还将按分包合同结算总价的5%予以扣除。 此条款是关于工程验收合格率未到100%的违约条款，而非结算条款，即在此种情况下分包人承担结算总价5%的违约金。 合同约定，承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或提出明确的修改意见。 承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。 分包人收到竣工结算价款之日起7天内,将竣工工程交付承包人。 承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起向分包人支付按银行贷款利率计算的拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。 该条款为结算条款，并约定了逾期不结算的后果。 被告在收到原告的结算报告和结算资料，有28天的审核期限。 在28天内，被

上海壹杰信息技术有限公司与浙江精工钢结构集团有限公司建设工程分包合同纠纷一审民事判决书

上海市闵行区人民法院民 事 判 决 书（2018）沪0112民初30462号原告：上海壹杰信息技术有限公司，注册地上海市宝山区。 法定代表人：黄震，董事长。 委托诉讼代理人：翁奇，上海市协力律师事务所律师。 委托诉讼代理人：倪闻竹，上海市协力律师事务所律师。 被告：浙江精工钢结构集团有限公司，住所地浙江省绍兴市。 法定代表人：孙关富，董事长。 委托诉讼代理人：姜蜻，上海融势成律师事务所律师。 原告……