建设工程施工合同纠纷 （2017）粤06民终8802号
裁判要旨
根据胜利股份社与建工公司签订的《广东省建设工程施工合同》及《合同补充协议》的约定，涉案工程的施工日期为2014年3月1日至2014年8月31日，工期为180日历天。而根据胜利股份社提供的竣工验收备案表显示，涉案工程最终竣工验收的时间为2016年11月28日。现建工公司认为不存在工期延误的事实，负有举证证明存在工期顺延的约定或法定事由的责任。对此，首先，建工公司提供的2015年7月27日的告知函，仅表明胜利股份社同意召集承包方、监理单位、设计单位等进行竣工验��的意思表示，并不能证明工程最终竣工验收合格的事实；其次，建工公司提供的2015年5月16日向胜利股份社发出的“关于工程变更签证再次催促确认的函”及其所附的15份工程联系单，均是工程变更等事实发生后提出的签证文件，但未得到胜利股份社的确认，且按照《广东省建设工程施工合同》第56.3（2）条款的约定，“发生变更的工程量，必须在获审批后10天内办理现场签订并提交发包人确定，不能事后补办签证”，故建工公司称其函件中所附的15份工作联系单中记载的工程为涉案工程变更的情况，证据不足；最后，曾柒生提供的工作联系单及修改通知等可以证实，2014年
摘要
广东建工市政工程有限公司、广东省佛山市顺德区勒流街胜利股份合作经济社建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤06民终8802号上诉人（原审被告）：广东建工市政工程有限公司，住所广东省广州市黄埔区。法定代表人：卢晓伟，总经理。委托诉讼代理人：蔡海武，公司员工。委托诉讼代理人：汪少兵，广东格林律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：广东省佛山市顺德区勒流街胜利股份合作经济社，住所广东省佛山市顺德区。负责人：卢伟锦，社长。委托诉讼代理人：卢肖艳，广���泛……