承揽合同纠纷 （2018）皖01民终631号
裁判要旨
三建润鑫公司与音谷公司签订的《建设工程施工合同》合法有效。双方已于2016年12月26日对合同项下工程款以对账单的形式予以决算，故三建润鑫公司主张音谷公司支付尚欠工程款416110.96元并自该日起按银行同期贷款利率计算违约金的诉请，有事实和法律依据，予以支持。对双方争议的案涉工程实际完工时间以及三建润鑫公司是否存在延期完工的违约行为。依据会议纪要及施工日志的内容，并结合工程监理单位于2013年1月收到相关检测报告的事实，对三建润鑫公司关于整体完工时间为2012年12月底、2013年仍有部分整改施工的主张，予以认定。音谷公司主张案涉工程的完工时间为2013年11月，依据不足，不予采信。依据“开工日期，合同签订日起。竣工日期，2012年4月1日”的合同约定，案涉铝合金门窗工程的工期应为112日历天。从三建润鑫公司举证的工作联系单来看，2012年3月17日音谷公司对三建润鑫公司进场施工后，因现场尚无自上而下粉刷成型的外窗洞口，造成无法正常施工的事实是认可的，并同意顺延工期。但音谷公司并未确认工期顺延的具体天数，三建润鑫公司亦未提交证据予以证明。此后的数次会议纪要内容也未再反映门窗安装未完工
摘要
安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司、合肥音谷投资发展有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）皖01民终631号上诉人（原审原告、反诉被告）：安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司,住安徽省合肥市徽州大道1598号,统一社会信用代码证9134000076479260XY。法定代表人：邓志扬，该公司厂长。委托诉讼代理人：傅成林，安徽原声律师事务所律师。委托诉讼代理人：王彦伟，安徽原声律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告、反诉被告）:合肥音谷投资发……