建设工程施工合同纠纷 (2018)鲁0112民初9876号
裁判要旨
正兴建安公司与七里河居委会签订《建设工程施工合同》后,正兴建安公司按照约定对轻骑集团1#、2#安置楼进行了正常施工,但七里河居委会于2005年9月7日单方作出停工通知,造成涉案工程停工,至2006年12月18日才得以复工。 在此停工期间,正兴建安公司因停工造成的损失共计289792元,该损失系因七里河居委会的过错造成的,七里河居委会应当予以赔偿。 本院对正兴建安公司的该项请求,予以支持。 正兴建安公司要求七里河居委会自起诉之日起至实际给付之日止,以停工损失为基数,按中国人民银行同期贷款利率支付其利息的请求,该项利息损失系因七里河居委会过错行为给正兴建安公司造成的实际损失,本院应予以支持。 对正兴建安公司要求的鉴定费8000元,因七里河居委会的过错造成停工,故因鉴定停工损失产生的鉴定费用亦应由七里河居委会承担。
摘要
山东正兴建筑安装工程有限公司与济南市历城区东风街道七里河社区居民委员会建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
山东省济南市历城区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)鲁0112民初9876号 原告:山东正兴建筑安装工程有限公司,住所地沂南县大庄经济开发区**。 法定代表人:郑富明,执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人:牛新明、李洪杰,国浩律师(济南)律师事务所律师。 被告:济南市历城区东风街道七里河社区居民委员会,住,住所地济南市历城区华龙路**/div> 法定代表人:崔金涛,主任。 委托诉讼代……