装饰装修合同纠纷 (2019)沪0106民初29667号

案号
(2019)沪0106民初29667号
法院
上海市静安区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
上海市
裁判日期
2019-12-09

裁判要旨

依法成立的合同,对双方当事人均具有法律约束力。 本案中,原、被告签订的《家庭居室装饰装修施工合同》系双方真实意思表示,双方当事人均应恪守。 根据被告制定的施工进度表,涉案房屋的水电工程应于2018年9月18日通过验收,然而至2018年10月30日,涉案房屋的水电工程仍存在需要整改的问题,验收不合格,且合同约定的工期至2018年11月20日已届满,被告经催告仍未履行相应整改内容,致使涉案房屋的装饰装修搁置至今,原告无法实现合同目的。 现原告表示,其已完全履行合同约定的付款义务,但被告未按约进行装修,水电工程至今未验收合格,要求解除原、被告的签订的《家庭居室装饰装修施工合同》,解除之日以诉状副本送达之日即2019年9月9日,有法律和事实依据,本院予以支持。 对于工程款的结算,因原、被告双方约定通过优居客平台付款,原告已按合同约定付款至欢居公司,庭审中原告认可被告完成40%的工程量,原告主张其剩余工程款不在本案中主张,故本院不予处理,原、被告应与优居客平台另行结算。 关于原告主张的违约金损失,合同约定,因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,被告应赔偿给原告50元,因此原告主张按每日50元

摘要

俞巍凌与上海惠久建筑装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

上海市静安区人民法院民 事 判 决 书(2019)沪0106民初29667号原告:俞巍凌,男,1976年4月14日生,汉族,住上海市静安区。 被告:上海惠久建筑装饰设计工程有限公司,住所地上海市浦东新区。 法定代表人:陆兆丰。 原告俞巍凌与被告上海惠久建筑装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一案,本院于2018年11月23日立案后,依法适用普通程序,于2019年5月20日公开开庭进行了审理。 原告……