承揽合同纠纷 （2016）云26民终685号

原、被告双方在平等、自愿、互利的基础上签订的《麻栗坡县城新苑路片区征地红线范围内石方爆破和毛石运输工程施工合同》、《补充施工合同》，属于承揽合同，是双方当事人的真实意愿表示，依法应受国家法律的保护。按照合同的约定石方爆破工价20.00元/立方米，依据《鉴定意见》石方爆破总工程量57529.44立方米×20.00元=1150788.8元，1150788.8元是原告实际完成的石方爆破总工程量的价款；土方开挖总工程量11345.16立方米×5.00元=56725.8元，56725.8元是原告实际完成的土方开挖总工程量的价款。1150788.8元+56725.8元=1207514.6元-282238.00元（预支工程款）=925276.6元，925276.6元为被告应支付给原告的石方爆破和土方开挖总工程量价款，被告负有给付义务。但是，原告请求被告给付尚欠1272149.75元明显超过了实际完成的工程总量，对于超过部分346873.15元（1272149.75元-925276.6元）依法予以驳回。本案系被告资金链断离而造成原告停工,石方的装车及运输均未产生,《补充施工合同》约定的装车及运费应待实

原、被告双方在平等、自愿、互利的基础上签订的《麻栗坡县城新苑路片区征地红线范围内石方爆破和毛石运输工程施工合同》、《补充施工合同》，属于承揽合同，是双方当事人的真实意愿表示，依法应受国家法律的保护。按照合同的约定石方爆破工价20.00元/立方米，依据《鉴定意见》石方爆破总工程量57529.44立方米×20.00元=1150788.8元，1150788.8元是原告实际完成的石方爆破总工程量的价款；土方开挖总工程量11345.16立方米×5.00元=56725.8元，56725.8元是原告实际完成的土方开挖总工程量的价款。1150788.8元+56725.8元=1207514.6元-282238.

云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）云26民终685号上诉人（原审被告）：文山州湘邵房地产开发有限公司麻栗坡县分公司。住所地麻栗坡县玉尔贝路（原发展和改革局）。法定代表人：李桂华，总经理。委托诉讼代理人：邓文杰，云南天信律师事务所执业律师，特别授权。被上诉人（原审原告）：文山州金盾爆破工程服务有限责任公司麻栗坡分公司。住所地麻栗坡县临江路**号。法定代表人：梁正勇，经……