劳务合同纠纷 （2018）湘05民终1730号
裁判要旨
本案系劳务合同纠纷。本案的争执焦点是：1、曾东平误工期间的损失如何计算？2、曾东平的劳务费应当由谁支付？曾东平于2016年12月23日至2017年5月10日，近四个半月期间，因周述军的原因停工136天，根据双方签订的合同，周述军应保证曾东平每月26天的工作日，故四个半月期间，因周述军的原因停工期间不得超过18天（按月均4天计算），故周述军应就停工（136天-18天）118天给付停工费用，根据约定“达不到26天，由周述军方补贴给曾东平每天每台机械500元整”，故周述军应就停工118天补给曾东平停工费59000元。2017年6月25日至2017年7月23日，受洪水影响，曾东平停工29天，洪水属不可抗力，根据法律规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，故可部分免除周述军的责任，由周述军支付（19天×500元/天）9500元停工损失费。上述两项合计，周述军应支付给曾东平停工损失费68500元。周述军分包到鸿鑫公司承包的洞口县某某旅游综合开发工程的劳务后，由曾东平实际施工，周述军与曾东平形成劳务合同关系，周述军作为债务人，应当履行付款义务，曾东平与鸿鑫公司不存在
摘要
上诉人周述军因与被上诉人曾东平、原审被告邵阳市鸿鑫建设工程有限公司劳务合同纠纷一案民事判决书 劳务合同纠纷
正文（节选）
湖南省邵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）湘05民终1730号上诉人（原审被告）：周述军。委托诉讼代理人：周正中，湖南桔城律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：曾东平。委托诉讼代理人：李文华，湖南湘涛律师事务所律师。原审被告：邵阳市鸿鑫建设工程有限公司。法定代表人：肖明，该公司总经理。委托诉讼代理人：张富云，该公司行政副总经理。上诉人周述军因与被上诉人曾东平、原审被告邵阳市鸿鑫建设工程……