装饰装修合同纠纷 （2019）浙0502民初850号
裁判要旨
原告湖州东易日盛装饰工程有限公司与被告周红之间的装饰装修合同关系系双方当事人的真实意思表示，且内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，具有法律约束力，双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 被告未按约支付装修款系引起本案纠纷的原因，对于原告要求被告支付装修款的主张，本院予以支持。 当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使合同目的不能实现的，另一方当事人可以解除合同，本案中因被告未足额支付装修款，导致装修工程自2015年10月起停工至今，经释明，原告表示合同无法继续履行，已实际解除，本院予以确认。 因涉案装修工程未施工完毕，故对于被告应付装修款应予相应扣减，因原告停工时未对施工现场进行证据固定，本院根据双方《家庭居室装饰装修工程施工合同》关于装修款支付进度的约定，结合原告关于停工时工程进度的陈述，被告尚应支付装修款的金额为59575.20元（211969元×80%-110000元）。 对于原告认为扣减的金额应根据双方签署的工程报价单中所列各未施工项目单价进行确定的主张，因其未能提交相关报价单证据原件，本院不予采信。 对于原告主张的逾期付款违约金，双方合同约定违约金计付标准过
摘要
湖州东易日盛装饰工程有限公司与周红装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
浙江省湖州市吴兴区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0502民初850号 原告：湖州东易日盛装饰工程有限公司，住所地湖州市东街241号第四层。 法定代表人：方昌杰，该公司总经理。 委托诉讼代理人：蒋海斌，浙江京衡（湖州）律师事务所律师。 被告：周红，女，1976年11月12日生，汉族，住湖州市南浔区。 原告湖州东易日盛装饰工程有限公司与被告周红装饰装修合同纠纷一案，本院于2019……