建设工程施工合同纠纷 （2017）甘07民初70号
裁判要旨
原、被告双方关于馨宇丽都B区1号楼及中和园1、4号楼工程所签订的《建设工程施工合同》及《补充合同》虽因违反《中华人民共和国合同法》第五十二条（五）项之规定无效，但双方当事人已经实际履行了该合同约定的相关义务。被告认为，因合同无效，对其没有任何约束力的主张不能成立，本院不予支持。关于中诚公司要求建投公司履行馨宇丽都B区1号、中和园1号、4号住宅楼工程竣工验收协助义务和要求交付房屋的请求应否予以支持的问题。依照《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定"交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。"根据上述法律规定，由建设方组织对建设工程是否合格进行验收，施工方参加验收并提供有关建设工程施工资料，并向建设行政主管机关进行备案登记，均系工程建设方和施工方的共同法定义务。因此，被告建投公司应当履行参加涉案工程验收的相关配合义务。根据本案查明的事实，被告承建的工程已全部完工，且已超过合同约定和被告承诺的交工期限。庭审中被告也认可工程已
摘要
张掖市中诚房地产开发有限公司与甘肃省建设投资（控股）集团总公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
甘肃省张掖市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）甘07民初70号原告：张掖市中诚房地产开发有限公司。住所地：甘肃省张掖市甘州区馨宇丽都小区会所。组织机构代码：67080558－8。法定代表人：宋军，该公司经理。委托诉讼代理人：张海，甘肃正峰律师事务所律师。委托诉讼代理人：冉喜瑞，该公司副经理。被告：甘肃省建设投资（控股）集团总公司。住所地：甘肃省兰州市七里河区西津东路575号。组织机构代码：……