建设工程施工合同纠纷 （2019）桂1221民初1277号
裁判要旨
该份验收单是被告委托其弟弟吕昌发与原告进行验收后所签订的，该份证据客观真实来源合法与本案具有关联性可以作为本案的证据使用。 2.原告提供的证据3为陈真荣收领南丹吕昌勇人工记领款记录，用于证明原告领到被告工程款记录。 经质证，被告认可原告确实领了15950元，但是对于工程款2万多元有异议。 本院认为，该组证据客观真实来源合法与本案具有关联性，反映了原告所领取工程款数额，可以作为本案的证据使用。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2011年原告应案外人刘某邀请搭建南丹县步行街农行对面新建房屋（现铜江桥头泓泉雅居酒店）外墙竹脚手架，原告搭建好一二层脚手架后由于刘某与房屋所有权人没有谈妥价格刘某退场，由被告吕昌勇继续承建该房屋，原告继续为该房屋搭建竹脚手架。 2011年11月16日原告与被告签订《建筑工程外墙竹脚手架合同书》约定吕昌勇将南丹县步行街农行对面新建房屋（铜江桥头）外墙竹脚手架以包工包料方式承包给陈真荣施工，价格按实际面积算每平方米10元；每搭完一层按工程进度给进度款70%；工程期限2011年11月16日至2012年6月30日，每超期一天，给付乙方延期使用费0.1
摘要
陈真荣与吕昌勇建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广西壮族自治区南丹县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂1221民初1277号 原告：陈真荣，男，1964年2月1日生，侗族，广西融水苗族自治县大年供销合作社下岗职工，住广西融水苗族自治县。 被告：吕昌勇，男，1976年8月17日生，汉族，住广西南丹县。 原告陈真荣与被告吕昌勇建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年10月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。 原告陈真……