建设工程施工合同纠纷 （2018）云0114民初3300号
裁判要旨
该三份补充协议客观真实，与本案有关联性，能证明被告龙城街道观点，本院予以采信。 本院经审理认定如下事实：2015年1月21日，昆明市呈贡区目标管理督查办公室就石竹路建设发出《关于对石龙路建设工作进行立项督查的通知》，2015年2月11日，昆明市规划局核发了建设项目选址意见书，建设项目名称为：石竹路连同老城段建设项目。 2015年11月30日及2015年12月21日，案涉项目建设工程施工公开招标两次，结果均流标。 2015年12月，该工程以竞争性谈判的方式进行招标，原告周口公司作为第一推荐成交候选人中标并于2016年3月24日与被告龙城街道签订了《石竹路建设工程施工合同》及《补充协议》、《补充协议附件二》、《补充协议附件三》。 其中《补充协议》约定：一、开工时间最终以甲方取得所有完备手续后书面通知乙方时间为准；二、如出现需要等待甲方办理土地等相关手续、或甲方始终不能办理所需土地等相关手续的情况，乙方自愿承担参与招标及等待准备施工期间所产生所有费用（包括但不限于保证金利息、招投标前期乙方所支付的全部费用及机械台班费）；三、如甲方最终无法取得土地等相关手续，在甲方书面通知乙方后，甲乙双方合同
摘要
周口市纵横公路工程有限公司与昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
昆明市呈贡区人民法院民 事 判 决 书(2018)云0114民初3300号原告：周口市纵横公路工程有限公司，住所地：河南省周口市川汇区大庆路北段高新技术企业孵化园。 法定代表人：常书英，执行董事。 委托诉讼代理人：范飞、杨栎莼，北京市北斗鼎铭（昆明）律师事务所律师，特别授权代理。 被告：昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处，住所地：云南省昆明市呈贡区石龙路438号。 法定代表人：韩志明，主任。 委托……