建设工程施工合同纠纷 （2017）皖02民终2696号
裁判要旨
当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案水安公司与地质公司签订的《建设工程施工专业分包合同》、《基坑支护分包施工合同》系双方真实意思表示，且不违反强制性法律规定，应属合法有效，双方均应依约遵守。该合同签订后，地质公司即开始组织施工，涉案工程于2013年9月份开始启用，至2015年7月结束。然水安公司并未按时足额支付工程款，现地质公司诉请要求支付，于法有据，一审法院予以支持。关于水安公司应支付工程款数额，根据鉴定结果，涉案工程总造价为4067587.49元，水安公司应在工程全部完工后付至工程价款的85%，检测合格后付至结算总价的95%，余款5%作为质量保修金，质保期为6个月，不计利息。据此，结合监理公司出具的证明，涉案工程于2013年9月开始启用，至2015年7月结束，且水安公司亦自认涉案工程于2015年6-7月份完工；2015年12月28日，水安公司收到地质公司要求进行工程竣工验收的报告，水安公司拖延至今未验收，按约应视为已竣工验收通过，故涉案工程质保期已过，水安公司应支付地质公司工程款合计1797587.49元（4067587.49元-230万元）。关于逾期付款利息，一审法院根据庭
摘要
安徽水安建设集团股份有限公司与安徽地质工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省芜湖市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖02民终2696号上诉人(原审被告)：安徽水安建设集团股份有限公司，住所地安徽省合肥市经济技术开发区紫云路1288号。法定代表人：薛松，该公司董事长。委托诉讼代理人：许子庆，上海锦天城（合肥）律师事务所律师。被上诉人（原审原告):安徽地质工程有限公司，住所地安徽省芜湖市扬子山2号。法定代表人：陈光玉，该公司总经理。委托诉讼代理人：谢文婕，安徽……