建设工程施工合同纠纷 （2018）陕10民终268号
裁判要旨
工期未约定错误。根据合同约定，只有在甲方不按时支付已完工程款时，乙方才有权停工，而合同法第六十一条、第六十二条规定，对履行时间约定不明的，可随时要求其履行，据此，被上诉人无权停工，而上诉人有权随时要求其继续履行，被上诉人应当赔偿因停工给上诉人造成的损失及预期可得利益损失。三、被上诉人提前多领取工程款，应当按照贷款利息承担上诉人的利息损失。合同约定一层房屋建成给付65%的工程款，但被上诉人并未将1—7层建成，以买料为由领取了整体房屋的工程款，属于未完工而提前多领了工程款。被上诉人以物价上涨为由而停工，应当承担多领工程款的利息损失。四、被上诉人占用上诉人的场地存放物品，理应按照市场价格支付相关费用。被上诉人的库房拆除后，将其物品存放于上诉人的场地，上诉人作为房屋所有人对此并不知情，也未承诺被上诉人可免费使用，而存放物品与被上诉人给上诉人建房并无关系，故被上诉人应当支付相应费用。五、被上诉人未垒房屋墙体，也未按照图纸施工并恶意停工，致使伤及两边墙体，雨水渗漏四邻屋内，造成上诉人和四邻关系恶化，上诉人给四邻多次维修并赔礼道歉，对此，被上诉人应当承担相应责任。六、民事诉讼法规定，人民
摘要
上诉人葛钢师因与被上诉人刘有计建设工程施工合同纠纷一案二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
陕西省商洛市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)陕10民终268号上诉人（原审原告）：葛钢师，男，1954年7月3日出生，汉族，住商洛市商州区。被上诉人（原审被告）：刘有计，男，1955年3月26日出生，汉族，住商洛市商州区。上诉人葛钢师因与被上诉人刘有计建设工程施工合同纠纷一案，不服山阳县人民法院（2017）陕1024民初1151号民事判决，向本院提出上诉。本院于2018年5月2日受理后，……