承揽合同纠纷 （2019）皖02民终2829号

本案系承揽合同纠纷，无论从合同的名称和合同的内容来看，也符合承揽合同的法律特征。故本案的案由应为承揽合同纠纷。芜湖宏晟金属制造有限公司依约为山东友联工程有限公司承接的芜湖中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司总装调试联合厂房工程中屋面拱型采光天窗制作与安装项目交付芜湖宏晟金属制造有限公司承揽供货，并签订了《通风天窗制造、安装合同》，该合同系双方当事人真实意思表示，没有违反法律法规强制性规定，合法有效，属有效合同，对合同双方均具有约束力，双方应全面履行合同所确定的权利义务。根据双方签订的《通风天窗制造、安装合同》第十二条付款方法约定“工程安装完成验收合格（安装完工甲方需在一个月内组织验收，逾期视为合格）支付合同金额的95%，剩余5%质保在安装结束后一年内支付（以完工签收单签收日期计算）”。通过庭审结合双方的举证质证，案涉承揽项目于2017年12月31日完工并经山东友联工程有限公司方签字确认。2018年3月25日案涉承揽项目进行了整改验收。上述完工、验收均有芜湖宏晟金属制造有限公司提交的《完工单》、《关于2018年3月23日安徽芜湖单轨车辆及捷运系统胶轮车辆生产基地项目总装调试联合厂房通风天窗验收

本案系承揽合同纠纷，无论从合同的名称和合同的内容来看，也符合承揽合同的法律特征。故本案的案由应为承揽合同纠纷。芜湖宏晟金属制造有限公司依约为山东友联工程有限公司承接的芜湖中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司总装调试联合厂房工程中屋面拱型采光天窗制作与安装项目交付芜湖宏晟金属制造有限公司承揽供货，并签订了《通风天窗制造、安装合同》，该合同系双方当事人真实意思表示，没有违反法律法规强制性规定，合法有效，属有效合同，对合同双方均具有约束力，双方应全面履行合同所确定的权利义务。根据双方签订的《通风天窗制造、安装合同》第十二条付款方法约定“工程安装完成验收合格（安装完工甲方需在一个月内组织验收，逾期视为合格）

安徽省芜湖市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖02民终2829号上诉人（原审被告）：山东友联工程有限公司，住所地山东省曲阜市书院工业园。法定代表人：王开友,该公司董事长。委托诉讼代理人：王超，山东曲圣地律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：芜湖宏晟金属制品有限公司，住所地安徽省芜湖机械工业园。法定代表人：万贤龙，该公司董事长。委托诉讼代理人：余利民，安徽振宏律师事务所律师。上诉人山东友联……