修理合同纠纷 （2017）粤03民终19838号
裁判要旨
超X达公司与远X幕墙公司协商一致，由超X达公司利用自己的技术对远X幕墙公司的起重机维护保养，远X幕墙公司接受超X达公司的技术服务并支付报酬，双方之间成立合同关系，其权利义务应受我国合同法调整。超X达公司与远X幕墙公司之间成立修理合同关系，超X达公司作为承揽人，其向远X幕墙公司提供技术保养服务，远X幕墙公司作为定作人接受起重机保养成果，并支付报酬。本案争议焦点在于超X达公司是否按约履行了起重机保养维护义务。超X达公司提交《起重机定期维护保养手册》以证明超X达公司每月均有定期到远X幕墙公司对合同约定的起重机进行维修保养，已按时履行了合同义务。远X幕墙公司认为根据合同约定在起重机发生故障时，远X幕墙公司紧急通知超X达公司，超X达公司应及时到场维修，并提交有超X达公司盖章确认的《扣款协议》以证明超X达公司存在未及时到场排除故障的情况，远X幕墙公司另寻其他人员进行维修，故认为超X达公司存在未及时到场维护的违约情形；且远X幕墙公司认为超X达公司提交的《起重机定期维护保养手册》是由远X幕墙公司工作人员补签，超X达公司存在延期保养的情况。超X达公司提交的2015年1月、3月至11月的《起重机定期维护保
摘要
孙兴根与深圳市超X达起重机设备有限公司修理合同纠纷二审民事判决书 修理合同纠纷
正文（节选）
广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤03民终19838号上诉人（原审被告）：远X幕墙制品（深圳）有限公司。法定代表人：孙兴根，董事长。委托诉讼代理人：余春圃，广东信桥律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：深圳市超X达起重机设备有限公司。法定代表人：伍华飞，执行董事。委托诉讼代理人：陈贵琼，广东鹏浩律师事务所律师。上诉人远X幕墙制品（深圳）有限公司（以下简称远X幕墙公司）因与被上……