买卖合同纠纷 （2017）黔01民终3290号

依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力。合同当事人应当依照合同约定履行合同义务，不履行义务或者不完全履行义务应当承担违约责任，双方均有违约行为的，应当各自承担违约责任。本案中，原、被告签订的《户外配电组合设备、购置、安装承包合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，应受法律保护。综合双方的诉辩及理由，归纳本案争议的焦点为：一、原告（反诉被告）东瑞公司是否逾期交货？是否应当承担违约责任？二、原告（反诉被告）东瑞公司是否应当支付被告（反诉原告）帝博公司返工损失21600元？三、被告（反诉原告）帝博公司不能按时完成工期是否是原告（反诉被告）东瑞公司造成?一、原告东瑞公司是否逾期交货？2015年12月21日，被告向原告支付第一期货款64560元，按照合同第二条“收到甲方预付款后从交货、施工、竣工，共计20天内完成（其中交货同期为15天，施工周期为5天）”之约定，原告应当在2016年1月4日向被告履行交付义务。但原告发货的《销售单》中被告帝博公司工作人员签收的日期是2016年1月9日，因此，法院认定原告东瑞公司构成逾期交货，逾期天数为5天。因《

依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力。合同当事人应当依照合同约定履行合同义务，不履行义务或者不完全履行义务应当承担违约责任，双方均有违约行为的，应当各自承担违约责任。本案中，原、被告签订的《户外配电组合设备、购置、安装承包合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，应受法律保护。综合双方的诉辩及理由，归纳本案争议的焦点为：一、原告（反诉被告）东瑞公司是否逾期交货？是否应当承担违约责任？二、原告（反诉被告）东瑞公司是否应当支付被告（反诉原告）帝博公司返工损失21600元？三、被告（反诉原告）帝博公司不能按时完成工期是否是原告（反诉被告）东瑞公司

贵州省贵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）黔01民终3290号上诉人(原审被告、反诉原告)：贵州帝博电力建设有限公司，住所地贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路190号1单元附9号。法定代表人：张体相，该公司总经理。委托诉讼代理人：李正福，贵州衡瑞律师事务所律师，执业证号15224200810619975。被上诉人（原审原告、反诉被告）：贵州东瑞电力科技有限公司，住所地贵州省黔南布依族苗……