装饰装修合同纠纷 (2018)苏09民终2985号
裁判要旨
王俊将东台市盛大华都5号楼501室房屋装修工程发包给东昌公司施工,双方之间为装饰装修合同关系,东昌公司主张欠付工程款,本案案由为装饰装修合同纠纷。东昌公司完成案涉工程施工,王俊已于2016年8月18日实际使用该工程,依法应视为案涉工程合格,王俊应支付全部工程款124257元,已支付80000元,尚欠44257元工程款。关于东昌公司主张的利息问题。利息从应付工程价款之日计付。本案东昌公司与王俊均未提供证据证明验收合格、交付之日,故利息的计算时间可以从王俊实际使用之日2016年8月18日开始计算,截止2018年1月25日利息为3023.72元。关于王俊辩称的东昌公司延误工期及工程质量不合格的意见。一审法院认为,王俊早已实际使用案涉工程,但至今未组织双方验收并办理交接手续,现主张东昌公司延误工期及工程质量不合格,未提供充分证据证明,不予采信。综上,东昌公司主张王俊给付剩余工程款44257元及利息3023.72元的请求,予以支持。东昌公司的其余诉讼请求缺乏依据,不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十二条,《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十九条的规定,一审法院判决:一
摘要
王俊与东台市东昌装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文(节选)
江苏省盐城市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)苏09民终2985号上诉人(原审被告):王俊,男,1978年1月3日出生,汉族,居民,住东台市。被上诉人(原审原告):东台市东昌装饰设计有限公司,住所地在东台市金海东路88号汇银广场2-103室。法定代表人:陈浩,该公司经理。上诉人王俊因与被上诉人东台市东昌装饰设计有限公司(以下简称东昌公司)装饰装修合同纠纷一案,不服江苏省东台市人民法院(20……