建设工程施工合同纠纷 （2018）皖04民终433号

“原告并未提供证据证明其所增加的工作量”违背事实：从工程造价审计专业角度来分析，相关数据结果稍加计算就可以验证：预算合同批准价款15076464元÷合同包干单价156元/米＝96644米预算合同工程数量；而非被上诉人辩称的是竣工验收的全部钻孔工程量103351米，工程变更费用613229元是补充协议增加的取芯孔费用；抵扣水电费1132158元是双方现场人员确认的抄表计量的水电费用；根据合同：“工程价款根据实际有效完成钻孔工程量结算”之约定，针对未结算的、超过预算合同批准价款以外的、钻孔超深6707米工程费用依法应当与我们结算并支付。2、被上诉人诉上诉人超合同工期没有事实和法律依据，依法不能成立。反诉无事实及法律依据，被上诉人违反了我方证据1合同中7-1-（5）的规定，对方没有上两台钻机进行施工，属于违约在先，造成工期的延误是对方的责任。我方证据五变更了工程量、价款合计613229元造成施工数量、质量、难度大大加重，工期延迟。我方证据四验收实际履行量超过了合同6707米价款1046292元加深钻孔是按对方和矿方增加的工程量，这也加大了我方的难度和时间，情形变更使工期得以顺延

枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司、中煤邯郸特殊凿井有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

安徽省淮南市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）皖04民终433号上诉人（原审原告、反诉被告）:枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司，住所地枣庄市薛城区长江东路619号，统一社会信用代码：91370400737238320K。法定代表人：杨光群，系该公司董事长。委托诉讼代理人：李庆堂，男，1970年10月7日出生，汉族，住山东省枣庄市薛城区，系该公司副总经理。委托诉讼代理人：张晋，山东诚硕律师事……