建设工程施工合同纠纷 （2018）内25民终662号
裁判要旨
刘兵魁与张润清作为自然人不具备建设工程施工主体资格，故双方签订的《工程施工劳务承包合同》因违反法律法规的强制性规定而无效。张润清未按约定工程进度支付工程款致工程停工且无法复工，故张润清应对已完成工程支付劳务工程款，综合参照张润清从正蓝旗星原房地产开发有限公司的蓝苑小区二期工程项目部处承包的施工价格为住宅楼每平米935平米及刘兵魁与张润清约定的劳务承包价格为住宅楼每平米330平米，本案原告刘兵魁5号楼已完成工程的劳务工程款应计算为：1725075元×330元／平米÷935元／平米=608849.86元，对刘兵魁提出的5号楼已完工部分的劳务费用为7199594的主张，因无事实和法律依据，该院不予支持；因张润清已支付刘兵魁劳务工程款10万元，故张润清还应给付刘兵魁劳务工程款508849.86元，对刘兵魁主张的利息损失，根据合同约定，4层完工付总价款的25%，因刘兵魁没有提供5号楼工程总价款的相关证据，可以按照5号楼建筑面积2697.9平米，每平米330元，即2697.9平米×330元／平米×25%=222576.75元，故刘兵魁的利息损失应为222576.75元自2013年10
摘要
张润清与刘兵魁建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院民 事 判 决 书（2018）内25民终662号上诉人（原审被告）：张润清，男，1969年11月8日出生，汉族，无固定职业，现住张家口市,。被上诉人（原审原告）：刘兵魁，男，1960年7月20日出生，汉族。上诉人张润清因与被上诉人刘兵魁建设工程施工合同纠纷一案，不服正蓝旗人民法院（2017）内2530民初857号民0事判决，向本院提起上诉。本院于2018年3月19……