建设工程施工合同纠纷 （2017）粤18民终3173号
裁判要旨
案件争议焦点为：一、肯邦公司请求福建恒大公司退还工程款951843元是否支持问题；二、肯邦公司请求福建恒大公司支付延误工期违约金1927500元是否支持问题。一、肯邦公司请求福建恒大公司退还工程款951843元是否支持问题。广东省清远市中级人民法院民事判决书（2015）清中法审监民再字第6号已认定“肯邦公司与福建恒大公司于2012年4月20日签订的《调解协议书》，是在平等、自愿基础上，并在英德市东华镇人民调解委员会的主持下签订的，该协议对工程结算、竣工验收、工程税款等事项的约定。没有违反法律和行政法规强制性规定，也没有损害国家、集体或者他人利益，应认定是合法有效的协议。双方当事人应依协议的约定行使权利，履行义务。”及肯邦公司诉讼要求福建恒大公司交付相关验收所需材料，亦由广东省清远市中级人民法院民事判决书（2016）粤18民终1709号确认。从上述两份已生效的民事判决书可以得出，双方签订的《调解协议书》已被法院确认有效，肯邦公司确实也将工程款全部支付给了福建恒大公司，当时产生纠纷的原因仅是质保金支付、税金承担及交付相关验收材料问题。对于上述纠纷问题，双方当事人也分别通过上述诉讼进行了解决
摘要
广东肯邦化工有限公司、福建省恒大建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
广东省清远市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤18民终3173号上诉人（原审原告）：广东肯邦化工有限公司。住所地：英德市东华镇清远华侨工业园精细化工基地肯邦工业园。法定代表人：蔡钟鹏。被上诉人（原审被告）：福建省恒大建设工程有限公司。住所地：上杭县临江镇江滨路。法定代表人：王华。上诉人广东肯邦化工有限公司（以下简称肯邦公司）因与被上诉人福建省恒大建设工程有限公司（以下简称福建恒大公司）建……