装饰装修合同纠纷 （2017）宁05民终421号

本案双方当事人争议的焦点是拓万军欠黄光永装修工程价款的数额问题。装饰装修合同属于建设工程施工合同。黄光永是没有取得建筑装修施工资质的个人，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项”建设工程合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”的规定，黄光永与拓万军于2015年3月23日签订的《家居装饰工程合同》合同无效。双方签订的合同约定装修工程的暂定价款为122500元，在黄光永施工期间，拓万军变更增加装修工程量，经双方协商，增加装修价款31000元，工程价款合计为153500元。拓万军已支付黄光永工程价款113200元。虽然拓万军没有付清全部装修价款，但黄光永也没有按照合同约定完成全部装修工程，对黄光永没有完成的装修工程，拓万军在全部装修材料到场后，打电话通知黄光永继续施工，因黄光永没有及时到现场继续施工，拓万军将黄光永未完成的装修工程另行交给他人施工，且已经施工完毕。黄光永认可没有完成全部装修工程，黄光永对已经完成的工程价款，没有提交证据证明。按照双方合同约定

本案双方当事人争议的焦点是拓万军欠黄光永装修工程价款的数额问题。装饰装修合同属于建设工程施工合同。黄光永是没有取得建筑装修施工资质的个人，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项”建设工程合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的”的规定，黄光永与拓万军于2015年3月23日签订的《家居装饰工程合同》合同无效。双方签订的合同约定装修工程的暂定价款为122500元，在黄光永施工期间，拓万军变更增加装修工程量，经双方协商，增加装修价款31000元，工程价款合计为153

宁夏回族自治区中卫市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）宁05民终421号上诉人（原审原告）：黄光永，男，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。委托诉讼代理人：辛红，宁夏鸣钟律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：拓万军，男，住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。上诉人黄光永因与被上诉人拓万军装饰装修合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院（2017）宁0502民初482号民事判决，向本院提起……