装饰装修合同纠纷 （2019）黑0204民初1806号
裁判要旨
原、被告对《装修工程施工合同》真实性无异议，且该协议书不违反法律规定，故上述协议合法有效对双方均具有法律约束力，双方应本着诚实信用原则如约履行义务。 原、被告在《装修工程施工合同》内约定工程项目和价格以预算单为准，故预算单为上述合同的组成部分，双方应按预算单确定工程项目和具体价格。 原告主张被告未按合同约定对电视墙、楼梯超平、三个房屋卧室的窗帘盒、楼梯间吊顶、电闸箱砌抹，瓷砖的拉缝，瓷砖的美缝，卫生间改下水主管道到厨房，浴盆的马赛克，外墙的保温，改温泉水，垃圾外运，砌浴盆进行装修和施工。 庭审中，被告承认其未对三个房屋卧室的窗帘盒和楼梯间吊顶进行装修，故相关施工费用应予以扣除。 因原告未能举证证实被告施工的其他项目存在违约，故本院对原告要求扣除其他施工费用的诉讼请求不予支持。 原告主张其委托他人对电视墙和楼梯超平进行施工，但因其未能提供有效证据证实该事实，故本院对原告要求扣除相关费用的诉讼请求不予支持。 原告要求被告支付延期施工产生的租房费用，虽然原告提供了租房合同，但该合同无法核实真伪，在无其他证据佐证的情况下，无法认定租房事实的存在，故本院对原告的此项诉讼请求不予支持。 被告主张其
摘要
赵某与齐齐哈尔广厦千万建筑装饰有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院民 事 判 决 书（2019）黑0204民初1806号原告：赵某，男，1982年3月25日出生，汉族，无职业，住齐齐哈尔市铁锋区。 委托诉讼代理人：张庆华，黑龙江张庆华律师事务所律师。 被告：齐齐哈尔广厦千万建筑装饰有限公司，住所地黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区龙沙小区37号楼1-2层3号。 统一社会信用代码912302020733436292。 法定代表人：武洪春，该公……