承揽合同纠纷 （2021）云04民终509号

鑫蓝金公司与省心茶仓公司2018年4月4日签订的《太极山茶叶储存库恒温恒湿空调系统工程项目合同》及2018年6月28日签订的《太极山茶叶储存库恒温恒湿空调系统工程项目增补协议》均系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，系合法、有效的民事合同，双方应当严格按照合同约定履行各自的义务。按照《太极山茶叶储存库恒温恒湿空调系统工程项目合同》的约定，鑫蓝金公司在合同工期内完成项目安装调试并交付省心茶仓公司，调试完毕后10日历天内省心茶仓公司安排相关人员组织验收，省心茶仓公司在验收结束后一周内应支付鑫蓝金公司20%合同余款，该合同第3.6条、3.7条、3.8条还对设备安装调试、验收、交付进行了约定，省心茶仓公司答辩主张鑫蓝金公司未在合同约定的期限内完成工程及验收，鑫蓝金公司所举证据不能证明其已经按照上述合同约定完成了项目的安装调试、交付省心茶仓公司并验收合格，不能证明已经满足了要求省心茶仓公司支付20%合同余款的条件，因此，鑫蓝金公司要求省心茶仓公司支付工程款49200元及利息12300元的诉请不符合双方合同约定及法律规定，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百

鑫蓝金公司与省心茶仓公司2018年4月4日签订的《太极山茶叶储存库恒温恒湿空调系统工程项目合同》及2018年6月28日签订的《太极山茶叶储存库恒温恒湿空调系统工程项目增补协议》均系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，系合法、有效的民事合同，双方应当严格按照合同约定履行各自的义务。按照《太极山茶叶储存库恒温恒湿空调系统工程项目合同》的约定，鑫蓝金公司在合同工期内完成项目安装调试并交付省心茶仓公司，调试完毕后10日历天内省心茶仓公司安排相关人员组织验收，省心茶仓公司在验收结束后一周内应支付鑫蓝金公司20%合同余款，该合同第3.6条、3.7条、3.8条还对设备安装调试、验收、交付进行

云南省玉溪市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）云04民终509号上诉人（原审原告）：云南鑫蓝金科技有限公司。住所地：云南省玉溪市红塔区玉湖路26号鸿福综合楼206号。法定代表人：王良波。委托诉讼代理人：杜国青，云南滇玉律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。委托诉讼代理人：黄茜严，云南滇玉律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。被上诉人（原审被告）：玉溪省心茶仓科技有限公司。住所地：云南省……