建设工程施工合同纠纷 （2018）吉0681民初338号
裁判要旨
本案系建设工程施工合同纠纷。 临江市鲁达房地产开发有限公司与李光明签订工程承包协议书中已经明确约定协议经双方签章后生效，但该协议通化一建公司并未盖章，因此该协议并未生效，江顺富所建的彩钢棚系工程前期准备，李光明应支付相应价款。 江顺富主张其作为实际施工人，要求各被告支付各项费用,其中在李光明阶段欠付农民工工资1174930元，在赵玉礼阶段产生窝工损失726640元。 江顺富提交的工资表系其单方制作，无其他相关证据证明实际施工与窝工情况，本院不予采信。 江顺富搭建塔吊应系用于工地建设施工准备使用，但此期间工程款项赵玉礼与临江市鲁达房地产开发有限公司已经达成协议，临江市鲁达房地产开发有限公司已支付给赵玉礼1212830元，尚欠187170元。 赵玉礼雇佣江顺富人员施工，应支付各项费用，临江市鲁达房地产开发有限公司应在欠付工程款范围内支付工人工资，江顺富主张自己系实际施工人，但其并未举证证明对工人工资进行实际发放，其自制借支表虽显示实际支出3900元，亦未得到确认及证明，对其垫付工资的数额本院不予采信。 如以后实际发放，可另行主张权利。 江顺富主张模板等材料已投入工地使用，但未举证证明，对其
摘要
江顺富与临江市鲁达房地产开发有限公司、白山市建兴建筑有限责任公司、李光明、追加被告赵玉礼建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
吉林省临江市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）吉0681民初338号 原告：江顺富，男，1971年6月26日出生，住四川省泸州市纳溪区。 委托诉讼代理人：单宇，北京市曙鹏律师事务所律师。 被告：临江市鲁达房地产开发有限公司，住所地：临江市建国街。 法定代表人：鲁林，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：黄海言，吉林靖吉律师事务所律师。 被告：白山市建兴建筑有限责任公司，住所地：白山市……