劳务合同纠纷 （2021）甘08民终739号

高某与马某经协商达成一致，约定由马某对高某承揽的暖气安装工程进行施工，双方之间形成劳务合同关系。马某完成部分工程后因材料供应不及时导致停工，高某对已经完成部分的工程量核算后出具结算单，确认已经完成总工程量30%，并支付了相应的人工费。2020年7月14日，高某支付人工费4000元后，马某再未进行施工，故对该部分人工费，马某应当予以退还。马某称其已经完成总工程量40%，并未提供相应的证据，对其抗辩意见不予采纳。高某要求马某退还其支付的天麟龙鑫园工程款6000元，因与本案不是同一合同关系，且双方因天麟龙鑫园工程款已另案诉讼，尚在二审当中，故在本案中不予审理。高某虽提供了项目部罚款通知单，但未提供其已经缴纳罚款，以及实际造成损失的证据，故对其要求由马某支付罚款、赔偿违约损失的诉讼请求，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、马某于本判决生效之日起十日内退还高某人工费4000元；二、驳回高某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支

高某与马某经协商达成一致，约定由马某对高某承揽的暖气安装工程进行施工，双方之间形成劳务合同关系。马某完成部分工程后因材料供应不及时导致停工，高某对已经完成部分的工程量核算后出具结算单，确认已经完成总工程量30%，并支付了相应的人工费。2020年7月14日，高某支付人工费4000元后，马某再未进行施工，故对该部分人工费，马某应当予以退还。马某称其已经完成总工程量40%，并未提供相应的证据，对其抗辩意见不予采纳。高某要求马某退还其支付的天麟龙鑫园工程款6000元，因与本案不是同一合同关系，且双方因天麟龙鑫园工程款已另案诉讼，尚在二审当中，故在本案中不予审理。高某虽提供了项目部罚款通知单，但未提供其

甘肃省平凉市中级人民法院民事判决书（2021）甘08民终739号上诉人（原审被告）:马某，男，回族，农民，住甘肃省平凉市。被上诉人（原审原告）:高某，男，汉族，无业，住甘肃省平凉市。上诉人马某因与被上诉人高某劳务合同纠纷一案，不服平凉市崆峒区人民法院（2021）甘0802民初1778号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年5月25日立案后，依法组成合议庭，经询问当事人，不开庭进行了审理。本案现……