排除妨害纠纷 （2018）冀01民终7413号
裁判要旨
《建设工程施工合同补充协议》为原、被告双方自愿签订，系双方的真实意思表示，对该补充协议的合同效力，本院予以确认。双方存在建设工程承包合同关系，基于建设施工合同双方提起本诉、反诉，本院依法对本诉和反诉审理符合法律规定。因原告（反诉被告）已经撤回第一项诉讼请求，本院不再处理。结合双方来往函件内容，符合《中华人民共和国合同法》关于合同法定解除的情形，双方签订的补充协议在2014年11月24日解除。对原告主张的损失计算，2014年5月22日专项办通知原告（反诉被告）同意临时复工建设并要求原告（反诉被告）换发《复工通知书》，至本案法庭辩论终结前，原告（反诉被告）未向本院出示换发的《复工通知书》，在本院庭审后指定的期限内未向本院提交涉案工程由正式复工手续或其他相关建设许可手续等，可知原告（反诉被告）自被通知停工至本案辩论终结前并未取得正式的复工许可，在此情况下原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）复工于法无据，对原告主张的过渡费损失不予支持。关于被告（反诉被告）主张的停工损失，被告（反诉原告）签订协议时，对原告建设手续不全应当明知，协议中未约定停工损失，对该项诉求不予支持。关于被告（反诉原告）已完成
摘要
河北德融房地产开发有限公司、河北建工集团有限责任公司排除妨害纠纷二审民事判决书 排除妨害纠纷
正文（节选）
河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）冀01民终7413号上诉人（原审原告）：河北德融房地产开发有限公司，住所地石家庄市桥西区中山东路118号东方新世界1501室。法定代表人：魏国秋，该公司董事长。委托诉讼代理人：宋风波、周立宏，河北侯风梅律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：河北建工集团有限责任公司，住所地石家庄市新华区友谊北大街146号。法定代表人：李云霄，该公司董事长。委托……