承揽合同纠纷 （2020）鲁10民终3097号

根据现实情况，自今年疫情导致被告开工难符合常理，而根据双方聊天记录显示被告方要求提高价格，原告并未反对，且已按被告要求的单价32元支付了加工费，应视为双方已协商一致变更加工费单价为32元。2、交货数量，原告主张被告交货5804件，因质量问题退货372件，实际收货5432件。关于被告主张另交付传样11件，原告不予认可，被告未提交证据证实，故不予认定；关于退货，被告认可原告退还372件，但辩称已修好，另有已加工完成尚未发货587件；关于交付时间，原告称2019年面辅料已经发给被告，因疫情影响，原告多次催促，最终确定2020年4月30日前交货。被告称面辅料是2019年发了一部分，2020年发了一部分，被告也知道原告该批订单系其他客户所订。2020年4月原告要求月底前交货，以赶上五一销售，被告答应了，但因为疫情原因实在没办法（完成），原告也同意。原告否认同意延期，被告也未提交证据证实。根据双方陈述及所提交的证据，一审法院认定如下事实：原、被告本案所涉《加工承揽合同》自2019年开始履行，因疫情原因交货时间延后，双方于2020年4月约定被告须在2020年4月30日前交货，被告已交付5,804件，

根据现实情况，自今年疫情导致被告开工难符合常理，而根据双方聊天记录显示被告方要求提高价格，原告并未反对，且已按被告要求的单价32元支付了加工费，应视为双方已协商一致变更加工费单价为32元。2、交货数量，原告主张被告交货5804件，因质量问题退货372件，实际收货5432件。关于被告主张另交付传样11件，原告不予认可，被告未提交证据证实，故不予认定；关于退货，被告认可原告退还372件，但辩称已修好，另有已加工完成尚未发货587件；关于交付时间，原告称2019年面辅料已经发给被告，因疫情影响，原告多次催促，最终确定2020年4月30日前交货。被告称面辅料是2019年发了一部分，2020年发了一部分

山东省威海市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁10民终3097号上诉人（原审原告）：威海英丰进出口有限公司，住所地山东省威海经济技术开发区大庆路**-8。法定代表人：朱红霞，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：崔峰花，山东东方未来律师事务所律师。上诉人（原审被告）：盐城市雅梦服装厂，住所地，住所地江苏省盐城市亭湖区盐东镇新民村**小学内）。投资人：杨安群，经理。上诉人（原审被告）：杨安群，……