建设工程施工合同纠纷 （2018）鲁1003民初3512号
裁判要旨
依法成立的合同对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同约定履行自己的义务。 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 2011年5月，原告与被告文登分公司签订了文登水榭花都小区《钻孔灌注桩施工合同》，约定原告为该公司施工威海天山水榭花都8#、11#、12#、18#、21#、22#、23日住宅楼工程基础钻孔灌注桩施工工程，双方形成建设施工合同关系，双方应按合同履行自己的义务。 原告在施工过程中非因自己的原因，造成停工，被告文登分公司让原告撤场并承诺2011年6月3日至2011年8月8日原告停工期间桩机单位发生的费用索赔问题协商处理，双方实际在2011年8月8日解除了施工合同关系，被告应及时给付原告已施工且明确的工程价款，赔付原告的停工损失。 依据2011年7月26日被告文登分公司出具的工程量确认单一份（加盖公章），证实原告施工的8#、11#、12#、18#长螺旋钻孔灌注桩工程量为860.98立方，价款766272.2元，原告已收款350000元，尚欠416272.2元。 本案在审理过程中，本院委托鉴定机构对原告在涉案工程长螺旋灌注桩停工期间停工损失费进行鉴定，被告对鉴定
摘要
山东铁荣地基工程有限公司与吉林东奥建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省威海市文登区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）鲁1003民初3512号 原告：山东铁荣地基工程有限公司，住所地山东省桓台县果里工业园石化南路南侧。 法定代表人：张永铁，董事长。 委托诉讼代理人：鞠远光，威海文登开发法律服务所法律工作者。 被告：吉林东奥建设集团有限公司，住所地吉林省长春市南关区西五马路10号。 法定代表人：孙宏宇，董事长。 委托诉讼代理人：房震（该公司员工）……