建设工程施工合同纠纷 （2016）冀02民终1660号
裁判要旨
乾明公司与昌铃公司签订的《建设工程施工合同》、《唐山昌铃汽车销售服务有限公司昌河生活楼工程补充协议》均系双方真实意思表示，双方均应按合同约定履行各自的权利义务。本案中，乾明公司为昌铃公司施工了约定的昌河生活楼工程，经双方确认，昌铃公司尚欠乾明公司工程款638863.28元未付，因昌铃生活楼工程在2010年11月初已交付唐山昌铃汽车销售服务有限公司使用，故乾明公司要求昌铃公司给付其工程款638863.28元的诉讼请求应予以支持；要求昌铃公司给付自2010年12月1日起按照中国人民银行同期贷款利率计算逾期付款利息诉讼请求，一审法院对昌铃公司自起诉之日即2012年11月21日起至判决生效之日止以638863.28元为基数按照中国人民银行同期贷款利率给付利息予以支持。昌铃公司要求乾明公司对昌河生活楼进行返修或给付返修费用674747.78元的反诉请求，依据鉴定机构出具的鉴定意见（测算的修复费用为376295元），应予以支持。昌铃公司于2011年12月7日委托鉴定机构所花费的鉴定费用1万元由其自行承担。昌铃公司提出乾明公司施工水泥型号不符，主张扣除工程款52.8万元并申请重新鉴定，乾明公司予以否
摘要
唐山昌铃汽车销售服务有限公司与唐山市乾明建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省唐山市中级人民法院p t ; ” > 民 事 判 决 书（2016）冀02民终1660号上诉人（原审被告、反诉原告）：唐山昌铃汽车销售服务有限公司。法定代表人：金永杰，该公司总经理。委托诉讼代理人:郝琢、张旭波，该公司员工。被上诉人（原审原告、反诉被告）：唐山市乾明建筑工程有限公司。法定代表人：陈立新，该……