建设工程施工合同纠纷 （2019）琼9003民初1310号
裁判要旨
原告与被告签订的《儋州市中小学校舍安全工程建设施工合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，合同有效，双方均应依约履行各自义务。 原告已完成施工，经验收合格且已交付被告使用，被告应依约支付工程款。 本案原告要求被告支付工程款及质保金于法有据，本院予以支持。 关于工程结算价款，本院认为被告已委托海南泓信源项目管理有限公司作出结算审核价款，根据合同专用条款第15款约定，双方以审计结论作为工程价款结算依据，双方均须执行审计结论。 故原告以该结算审核价款为涉案工程的最终结算价款，符合合同约定。 原告诉请被告支付余下工程款及质保金共计954407.90元（2985807.9元-2031400元），于法有据，本院予以支持。 被告抗辩该工程结算总额超过儋州市发展和改革委员会批复同意的项目概算总投资2813076.1元，故其不认可该结算价款。 本院认为原告施工变更、增加的工程量均经被告、监理单位、设计单位等签章确认，被告现又以结算价款超过原概算价款为由不予认可，没有依据，本院不予采信。 关于被告应否支付延期支付工程款的违约金和延期支付质保金的利息问题。 涉案工程经验收合格且已进
摘要
衡阳市长江建设工程有限责任公司与儋州市教育局建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
海南省儋州市人民法院 民 事 判 决 书 (2019）琼9003民初1310号 原告：衡阳市长江建设工程有限责任公司，住所地衡阳市石鼓区常胜中路希望广场B座A栋1602-1604室。 法定代表人：贺宁福，该公司董事长。 委托诉讼代理人：陈红歌，大沧海律师事务所律师。 委托诉讼代理人：董婷，海南为先律师事务所律师。 被告：儋州市教育局，住所地海南省儋州市政府办公大楼十二层。 法定代表人：李……