建设工程施工合同纠纷 （2018）鄂05民终475号
裁判要旨
中国化工四建公司与三新硅业公司签订的上述合同合法、有效，双方均按合同约定履行己方义务。中国化工四建公司作为承包方已经按合同约定进行施工，其施工工程均已竣工验收，并交付了工程资料和结算资料，三新硅业公司应按合同约定审计完毕并按约支付下欠工程款、返还保证金及退还已到期的质保金。对双方争议问题分析如下：一、双方签订的上述合同均约定：工程竣工验收合格，承包人在三十天内向发包人提交竣工资料和决算资料；上述材料经审查合格后，发包人在六十天内审计完毕。因此本案中除1209工程（外审价款为2058349.99元）外，三新硅业公司应于2016年2月16日完成审计，逾期则应以三新硅业公司内审结果认定结算价格，故1205和1205（补）两项工程报请的工程内审价款为33872971.10元；0703工程内审价款为5206002元；0309工程内审价款为15674888元。所以，中国化工四建公司上述工程决算价格应为56812211.09元。二、1205、1205（补）、0703、0309、0309（补）工程均于2014年12月19日竣工验收，而合同约定的质保期为三年，即尚有合同约定的20%的质保金未到期，其余已
摘要
湖北三新硅业有限责任公司、中国化学工程第四建设有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖北省宜昌市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂05民终475号上诉人（原审被告）：湖北三新硅业有限责任公司，住所地宜昌市猇亭园区南部工业园内。统一社会信用代码91420500698022921Y。法定代表人：陈长宏，该公司董事长。委托诉讼代理人：童强，湖北众勤律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：中国化学工程第四建设有限公司，住所地岳阳市岳阳楼区花板桥路248号。统一社会信用代码9143……