装饰装修合同纠纷 （2019）皖0403民初4445号
裁判要旨
该组证据未能客观反映出是在何时何地所拍，无法证明与本案具有关联性，故本院不予确认。 2．叶小妹提交的工程项目定价表（复印件）原件找不到了，证明竹子装饰公司在施工过程中一再拖延工期，叶小妹多次催促，竹子装饰公司仍旧没有及时安排人员，无奈叶小妹又重新联系其他单位人员对竹子装饰公司没有完成施工的部分进行补救，共计花费12,361.2元。 竹子装饰公司称他所干的与我们合同无关，这是其他项目的，我们不知情。 本院认为，因该组证据与本案不具有关联性且未能提交原件，故对该组证据不予确认。 3．竹子装饰公司提交的装饰合同书，证明叶小妹未按照合同支付工程款，不是我公司造成的影响工期我公司不承担责任。 叶小妹对真实性无异议，证明观点有异议，认为已经支付90%的工程价款，剩余工程没完成，没有验收合格，所以没有支付。 本院认为，因叶小妹对真实性无异议，本院予以确认。 4．竹子装饰公司施工负责人的委托书，身份证复印件及情况说明，证明项目由我公司全部竣工交付给叶小妹，叶小妹支付的12,000元与公司无关，属于项目增项费用。 叶小妹对三性均有异议，认为没有收到反诉人的委托书，毕道兵本人就是竹子装饰公司安排的施
摘要
叶小妹与安徽竹子建筑装饰有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省淮南市田家庵区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0403民初4445号 原告（反诉被告）：叶小妹，女，1982年6月30日出生，汉族，浙江省杭州市人，无固定职业，住浙江省杭州市下城区。 委托诉讼代理人：陈习习，安徽法田律师事务所律师。 被告（反诉原告）：安徽竹子建筑装饰有限公司，住安徽省合肥市经济技术开发区。 法定代表人：卢瑞，该公司总经理。 委托诉讼代理人：马思豪，男，该……