建设工程施工合同纠纷 （2018）苏08民终499号
裁判要旨
澳吉尔公司与金福腾公司签订的《生态餐厅景观施工合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，合法有效，双方均应遵守。双方当事人在履行《生态餐厅景观施工合同》过程中，于2016年11月23日又签订了《明祖陵基地生态餐厅项目工期补充协议》，此补充协议对《生态餐厅景观施工合同》内容主要是项目工期进行了修改，并在补充协议中约定原合同与本协议不一致的，以本协议为准，因此该补充协议与《生态餐厅景观施工合同》具有同等的效力。补充协议第一条、第二条、第三条明确约定对补充协议附件一的十四项工程量工期延至2016年12月3日，所有工程项目延期至2016年12月28日，如金福腾公司仍未按延期约定履行，工程完工时间相应顺延，给澳吉尔公司造成的直接和间接经济损失由金福腾公司承担。该三条约定证明澳吉尔公司允许金福腾公司整个生态餐厅项目工期顺延，并对金福腾公司延期违约责任修改为由于工期顺延给澳吉尔公司造成的直接和间接经济损失。现澳吉尔公司未能举证证明金福腾公司工程延期完成给其造成的直接和间接损失，因此澳吉尔公司诉讼请求证据不足，一审法院不予支持。金福腾公司反诉请求澳吉尔公司给付工程款146.8万元，是基
摘要
江苏澳吉尔生态农业科技股份有限公司与北京金福腾科技有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
江苏省淮安市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)苏08民终499号上诉人（原审被告、反诉原告）：北京金福腾科技有限公司，住所地北京市石景山区苹果园琅山36号。法定代表人：李谟军，该公司董事长。委托诉讼代理人：王小晶，该公司员工。委托诉讼代理人：杨子新，北京市中银律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：江苏澳吉尔生态农业科技股份有限公司，住所地盱眙县明祖陵镇龙飞大道澳吉尔绿博园。法定代……