建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁0523民初4153号
裁判要旨
当事人应当于诉讼时效内主张相关诉讼权利。 《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条第一款规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。 法律另有规定的，依照其规定。 第二款规定，诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。 本案中，原、被告签订的《建设工程施工合同》约定竣工日期为2014年8月30日；专用条款中补充条款47.13约定：误期时间从规定竣工日期起至到承包人施工工程达到质量标准要求之日之间的天数。 本院已生效的（2019）鲁0523民初528号民事判决确定涉案工程实际完工日期是2016年8月20日，且验收结果为合格通过验收。 （2019）鲁0523民初528号判决亦确认涉案工程楼房已经部分销售并交付了相关业主，一部分尚未销售。 无论被告圣泽公司是否构成逾期完工违约，原告乐安公司知道或应当知道其应于2016年8月21日起至2019年8月20日期间向圣泽公司主张逾期交工违约金，但原告乐安公司于庭审中未提交有效证据证实其在上述期间向圣泽公司主张过逾期交工违约金，同时，乐安公司在本院（2019）鲁0523民初528号案件审理期间也未主张过逾期交工违约
摘要
山东乐安房地产开发有限公司与山东圣泽建设有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省广饶县人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0523民初4153号原告:山东乐安房地产开发有限公司。 住所地：广饶县踊跃路6号。 统一社会信用代码：913705237456957164。 法定代表人：张秀华，该公司总经理。 委托诉讼代理人：苏鸿建，男，1966年10月30日出生，汉族，现住东营市东营区，系原告职员。 委托诉讼代理人：周振元，山东君泓律师事务所律师。 被告：山东圣泽建设有限公……