装饰装修合同纠纷 (2019)浙0282民初3088号
裁判要旨
经释明,双方均未提出增加工程量价款鉴定申请,为减少双方讼累、节省司法资源,结合本院现场踏勘情况,本院酌定在施工过程中原告新增工程量价款25000元。 关于被告答辩中提到吊顶中装饰玫瑰金条未安装情况,原告认为玫瑰金条系被告自行采购,该材料比较容易损坏,应当由出售方的专业人员或被告另行安排人员自行安装,本院认为根据合同约定原告承包方式为半包,工程概算清单中未涉及该项目安装的预算费用,故该项目不在原告的施工范围,本院对原告主张予以采信;关于后续的修复费用,根据现场踏勘情况,涉案房屋局部墙面油漆确实存在色差,部分墙面存在开裂、脱落以及收口未全部完成的情况,原告虽表示愿意修复,但诉讼至今也未进行修复,本院根据整个工程款结合质保金金额,酌定修复费用12000元,该费用在工程款中予以扣除,以后由被告自行负责修复;根据现场踏勘情况,被告主张的油漆未完成的事实不成立,故关于被告认为工程款支付条件不成就的辩称,本院不予采信;关于设计费用20000元,原告认为并未收取设计费,本院认为工程概算清单中并无设计费项目,故被告扣除设计费的主张,本院不予支持。 关于争议事实2,主要争议点为是否存在系原告原因导致工期
摘要
慈溪市米修装饰设计工作室、孙才君装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
浙江省慈溪市人民法院 民 事 判 决 书 (2019)浙0282民初3088号 原告(反诉被告):慈溪市米修装饰设计工作室(统一社会信用代码92330282MA2EK9Y89A)。 住所地:浙江省慈溪市浒山街道金沙大厦室。 经营者:陈钰男,1986年7月25日出生,汉族,住山西省临汾市尧都区。 委托诉讼代理人:施贝贝,浙江慈鼎律师事务所律师。 被告(反诉原告):孙才君男,1974年2月1日出……