建设工程合同纠纷 （2018）豫16民终249号

根据刘少军和焦作三建双方签订的合同内容及履约事实，本案案由应属承揽合同纠纷。刘少军与焦作三建扶沟县公安局技术用房建设工程项目部签订劳务合同不违反法律规定，属于有效合同，双方应当按照合同约定履行各自的权利与义务。刘少军按照合同约定完成工程量后，焦作三建应当按照合同约定与刘少军进行实方实算。本案中焦作三建虽未履行验收义务，但扶沟县公安局2016年7月12日入住扶沟县公安局技术用房是事实，该日期应视为扶沟县公安局技术业务用房整体竣工日期，本案刘少军承揽的内墙涂料工程属于扶沟县公安局技术业务用房工程的一部分，交付成果及验收日期也应为2016年7月12日。本案合同双方虽未进行实方实算，但双方对司法鉴定意见书的真实性并无异议，依据该鉴定结论及双方劳务合同的内容，依法可以确认本案工程总量及单价。鉴于本案原一审审理中刘少军陈述已收到焦作三建工程款219216.06元，应依法认定该事实。因双方合同明确约定：工程质量保修期为一年，工程竣工验收后付至工程款95%，余款5%作为质量保证金，保修期满后一次性无息支付质保金。本案承揽合同交付工作成果已满一年，故质量保证金应退还给刘少军。刘少军请求焦作三建支付下余工

焦作三建建设工程有限公司、刘少军建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷

河南省周口市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫16民终249号上诉人（原审被告）:焦作三建建设工程有限公司。住所地：焦作市太行路**号。法定代表人：刘建军，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈倩，河南陈州律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:刘少军，男，1974年3月11日出生，汉族，住淮阳县。上诉人焦作三建建设工程有限公司（以下简称焦作三建）因与被上诉人刘少军建设工程合同纠纷一案，扶沟县人……