建设工程施工合同纠纷 （2019）渝0101民初8212号
裁判要旨
原告永旭公司与被告烟草万州分公司签订的《建设工程施工合同》，双方意思表示真实，内容符合法律规定，属有效合同，双方均应按此履行。 本案争议焦点如下：一、主要材料调差的问题，原告签订合同及施工时间段，符合重庆市城乡建设委员会《关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》渝建（2018）61号文件及万州区城乡建设委员会、万州区交通委员会、万州区水务局联合下发的《关于国有投资项目主要材料价格调差工作的通知》万州建管（2018）40号文件中出现应当进行调差的范围，本院要求双方按结算审定报告中载明的主要材料的工程量与万州区城乡建设委员会公布的施工期间的材料价格的平均价计算，被告烟草万州分公司按此计算结论是超出5%以上调差后增加的造价是439514.36元，扣减混凝土中主要材料调差的16442.61元，实际增加造价是423071.75元，原告予以确认。
摘要
重庆永旭建筑工程有限公司与中国烟草总公司重庆市公司万州分公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
重庆市万州区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）渝0101民初8212号 原告：重庆永旭建筑工程有限公司，住所地重庆市万州区(天城)北山大道（钟鼓楼大市场）208号附2号东区2层2-3，统一社会信用代码91500101588902100Y。 法定代表人：杜发恩，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王毅，重庆思肯律师事务所律师。 委托诉讼代理人：何明贵，该公司员工,公民身份号码5122211……